Parça Ara
a) SRP ürünlerine ilişkin herhangi bir bilgi, açıkça bir teklif veya yazılı sözleşmede belirtilmediği sürece geçerli değildir.
b) Fiyat listeleri yalnızca bir hafta süreyle geçerlidir ve döviz kuru dalgalanmaları, hammadde fiyat değişiklikleri vb. nedenlerle herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
c) Tüm fiyatlara KDV ve diğer vergi veya resmi harçlar dahil değildir.
d) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme sevkiyat öncesinde peşin ve nakit olarak yapılmalıdır. Vadeli ödeme kabul edildiği durumlarda, vadesinde yapılmayan ödemelere vade tarihinden ödeme tarihine kadar yıllık %18 faiz uygulanır. İki haftayı aşan gecikmiş ödemeler durumunda SRP, yazılı bildirim ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih halinde Alıcı, ürünleri derhal kendi masrafı ve riskiyle iade etmekle yükümlüdür.
f) SRP, satış bedelinin tamamı ödenene kadar kalan tutar için yeterli teminat talep etme hakkına sahiptir. SRP’nin görüşüne göre yeterli teminat derhal sunulmazsa, SRP satın almayı iptal etme hakkına sahiptir.
a) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, tüm SRP ürünleri SRP deposundan Ex Works (Incoterms 2010) olarak satılır. SRP teslimatı parça parça yapma hakkına sahiptir.
b) Alıcı sevk edilen ürünleri (“Sevkiyat”) teslim tarihinde teslim almazsa, SRP kendi takdirine bağlı olarak sevkiyatı Alıcı hesabına satabilir ve oluşan tüm masraf ve giderler ile satış bedeli ile Alıcının satın alma bedeli arasındaki farktan Alıcı sorumlu olur.
c) Alıcı, teslimat sırasında Sevkiyatı derhal kontrol etmeli ve sevkiyat ile sözleşme arasındaki farklılıkları 7 iş günü içinde SRP’ye bildirmelidir. Bu süre içinde bildirim yapılmaması halinde, sevkiyatın miktar, sayı, ağırlık ve hacim bakımından sözleşmeye uygun olduğu kesin olarak kabul edilir ve Alıcı sevkiyatı reddetme hakkını kaybeder.
a) Aksi kararlaştırılmadıkça tüm teklifler Ex Works (Incoterms 2010) esasına dayanmaktadır. SRP, ürünlerin paketlenmesi ve Alıcıya teslim edilmesini organize eder.
b) SRP tarafından belirtilen teslim tarihleri yalnızca tahmini olup sözleşmenin esaslı bir unsuru değildir. Gecikmelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluk SRP’ye ait değildir.
Alıcı, bu sözleşmedeki yükümlülüklerine uymuş ve ürün bedelini tamamen ödemiş olmalıdır.
SRP’nin yazılı onayı olmadan ürün üzerinde herhangi bir onarım, değişiklik veya işlem yapılamaz.
Alıcı, hata veya eksikliği öğrendiği veya makul olarak öğrenmesi gerektiği tarihten itibaren 14 gün içinde SRP’yi bilgilendirmelidir.
Geçerli bir talep alınması halinde SRP, kendi tercihine bağlı olarak satın alma bedelini geri ödeyebilir veya arızalı ürünü onarabilir/değiştirebilir.
SRP, yukarıda açıkça belirtilenler dışında herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz.
Geçerli talebin SRP tarafından onaylanmasının ardından SRP, kendi tercihine göre arızalı ürünün iadesini kabul ederek satın alma bedelini geri ödeyebilir veya ürünü onarabilir/değiştirebilir.
Teslim edilen ürünlerdeki hata veya eksikliklere ilişkin SRP’nin sorumluluğu yalnızca yukarıda belirtilenlerle sınırlıdır. Alıcı, bunun dışında başka bir hak veya talepte bulunamaz.
a) SRP; ağır ihmal, kasıt, ölüm veya kişisel yaralanma halleri dışında, kusurlu ürünler veya bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı, sonuçsal ya da tesadüfi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Alıcı, Madde 4 kapsamındaki garanti hükümlerinin münhasır çözüm yolu olduğunu kabul eder.
b) Alıcıdan ürün satın alan üçüncü bir tarafın, ürün sorumluluğu yasaları kapsamında SRP’den tazminat kazanması durumunda, zarar SRP’nin ağır ihmalinden kaynaklanmadıkça, Alıcı söz konusu tazminat ve ilgili makul masraflar için SRP’yi tamamen tazmin edecektir. SRP, bu tür talepleri derhal Alıcıya bildirecek ve savunma veya uzlaşma görüşmelerine katılımını sağlayacaktır.
a) SRP, ürün spesifikasyonlarında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ürünler Alıcının talebi doğrultusunda üretilmiş veya özel işlem uygulanmışsa, bundan doğabilecek tüm masraf ve zararlar Alıcı tarafından karşılanacaktır.
b) SRP tarafından hazırlanan, üretilen veya sağlanan tüm belgeler, kalıplar ve bunlara ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları SRP’ye ait olmaya devam edecektir.
c) Alıcı, SRP tarafından teslim edilen ürünlerin üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir iddiayı derhal SRP’ye bildirmelidir. Alıcı, SRP’nin talebi üzerine davayı savunma veya uzlaştırma konusunda SRP’ye tam yetki verecektir; masraflar SRP tarafından karşılanacaktır.
d) Bu sözleşme kapsamında teslim edilen ürünlerin üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği tespit edilirse, SRP kendi masrafıyla ve tercihine bağlı olarak Alıcıya ürünü kullanmaya devam etme hakkı sağlayacak, ürünü değiştirecek/düzenleyecek veya ürün iadesi karşılığında bedelini geri ödeyecektir.
e) Alıcı, SRP ürünlerinin üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda yukarıda belirtilenler dışında başka bir hak talep edemez.
a) Alıcı, SRP’nin tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uyabilmesi için gerekli tüm izin ve belgeleri ilgili resmi kurumlardan temin edecektir.
b) Alıcı, SRP’nin ticari işleri, belgeleri ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri gizli tutacak ve yalnızca sözleşmenin ifası için kullanacaktır.
Teslim edilen ürünlerin mülkiyeti, ürün bedeli tamamen ödenene kadar SRP’ye ait olmaya devam edecektir.
a) Taraflardan birinin yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getirememesi halinde diğer taraf bu nedenle yaptırım uygulayamaz. Ancak ödeme yapma imkânının engellenmesi durumunda SRP, ödeme gerçekleşene kadar sevkiyatı durdurabilir. Ödemenin engellenmesi 4 haftadan fazla sürerse SRP satın almayı iptal etme hakkına sahiptir.
b) “Mücbir sebep”; savaş, ayaklanma, seferberlik, el koyma, döviz kısıtlamaları, ithalat/ihracat yasakları, mal kıtlığı, nakliye yetersizliği, işçi anlaşmazlıkları, yakıt ve enerji kısıtlamaları, yangın, taşeron gecikmeleri ve tarafların kontrolü dışındaki benzeri durumları ifade eder.
c) Mücbir sebepten etkilenen taraf, durumun başlamasını ve sona ermesini diğer tarafa gecikmeksizin yazılı olarak bildirecektir.
Bu sözleşmeye ilişkin tüm hukuki işlemler ve ilişkiler, münhasır ilk derece yargı yetkisi olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde çözümlenecektir. Ancak SRP, gecikmiş ödemeler için müşterinin yerel mahkeme veya icra makamlarında dava açma hakkını saklı tutar.
Taraflardan birinin bu sözleşmenin ihlaline karşı haklarını kullanmaması veya uygulamaması, gelecekteki ihlallere karşı bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.